鋼結構工程安裝勞務合同
鋼結構工程安裝勞務合同
發包方：
承包方：
一、工程概況
工程名稱：工程地點：
建筑面積：工程內容：屋面檁條、墻面檁條、屋面板、墻面板、門、窗、天溝、落水管等 工期： 年 月 日至 年 月 日
二、承包方式、單價及付款方式
1、屋面、墻面、門窗、檁條及天溝，按400元/T計算
2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，11元/m2
3、墻面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，13元/m2，包括門窗、雨棚
4、落水管安裝，按6元/m計算
以上按實際工作量結算
5、付款：作業隊進入工地開始安裝，付5000元進場費，其余按照接點按工作總量的80%付款。
三、工程質量、安全責任
1、乙方必須確保承包范圍內的質量要求(按圖施工)，如未達要求返工，乙方自行承擔，并接受甲方代表的監督，目標合格。
2、乙方一定要遵守甲方制訂的各項安全規章制度，杜絕一切傷亡事故，如發現隱患及時整改，出了事故乙方自己承擔。
3、甲方不能及時提供材料，導致乙方停工等損失由甲方負責。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價的0.5%/日予以處罰。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
代表：
年 月 日
年 月 日
篇2:鋼結構施工合同范本
鋼結構工程施工合同書
工程名稱：
年月日
合同書
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條工程名稱
工程名稱：
工程地點：
第二條工程承包范圍
第三條合同工期加工制作日期：從收到發包人撥付的工程全額預付款次日起至年月日，總日歷天數：日歷天;工程安裝日期：從發包人發出書面開工令且工程具備施工條件之日起至年月日，總日歷天數_日歷天。
第四條質量標準
工程施工及質量驗收執行標準：《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-20**工程質量滿足上述規范標準規定的合格工程質量要求。
第五條合同價款與支付
一、合同價款：
二、工程量增加：
1、工程施工期間若發生設計變更或發包人追加工程量，在施工前發包人與承包人就發生原因、追加金額協商一致并以書面形式確認;
2、追加的合同價款與工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同簽訂之日起三日內，發包人撥付合同總價款的30%，作為材料預付款;
2、材料進場之日起三日內，發包人撥付合同總價款的40%
3、竣工經驗收合格之日起三日內，發包人撥付至工程總造價(含工程量增加)的95%
4、留5%作工程質保金，保修期(工程竣工之日起壹年)滿十四日內付清。
第六條發包人工作
(1)發包人辦理三通一平，使施工場地完全具備施工條件;將施工所用水、電從施工場地外接至施工現場半徑30米內，并承擔承包人施工發生的全部水電費;
(2)確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;
(3)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件及其他申請批準手續;
(4)發包人按合同約定時間按時向承包人撥付足額工程款。
第七條承包人工作
(1)根據合同約定時間完成施工項目。工程質量應當達到協議書約定的質量標準;
(2)向發包人提供工程進度計劃及相應進度統計報表;
(3)做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作;
(4)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用。
第八條工期順延
因以下原因造成的工期延誤，工期按實順延。
1、發包人未能協調準備好開工條件;
2、發包人未能按約定日期支付工程預付款，進度款，致使施工不能正常進行;
3、設計變更和工程量增加;
4、一周內非承包人原因造成停電或累計超過8小時;
5、不可抗力因素。
第九條安全責任
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。
第十條工程竣工
1、承包人必須按照合同書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工;
2、因承包人原因不能按照合同書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工，承包人承擔違約責任。
3、發包人收到承包人送交的竣工驗收通知后3天內不組織驗收或驗收后3天內不提出意見視為竣工驗收報告已被認可。
4、工程未經驗收或竣工驗收未通過后，發包人不得使用，發包人強行使用時，由此造成的質量問題及其他問題由發包人承擔責任。
第十一條違約責任
1、因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用;
2、因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人;
3、發包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人;
4、若發生本合同未約定事項，參照建設工程施工合同(GF―1999―0201)通用條款協商解決;
5、若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。第十二條合同生效
合同訂立時間：__年___月_____日
合同訂立地點：____發包人辦公室_______
本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。
本合同一式四份，簽字蓋章有效。
發包人：(簽字、蓋章)：承包人：(簽字、蓋章)
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵箱：郵箱：
鋼結構工程施工合同協議書
建設方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。一、鋼結構工程概況
(1)工程名稱：
(2)工程地點：
(3)工程范圍和內容：本房為米檐高
(4)建筑外包面積：平方米。
(5)其它：外磚墻及底層基礎由甲方自理。
(6)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：
(小寫￥：)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅外線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器)(包括水表、配電表)要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
(3)進場施工前，必須辦理好建筑施工許可證及有關施工的一切手續。否則造成的一切責任由甲方承擔。(二)乙方：
(1)編制施工組織或設計施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，20**年月日至20**年月日規定范圍內的全部施工完
畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款%計人民幣料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的%計人民幣元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的計人民幣作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的民幣元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
(5)本合同造價結算方式：。
五、附則
(1)本合同一式份，甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人:
電話：電話：
本合同簽訂日期：年月日
篇3:鋼結構安裝勞務合同
鋼結構安裝勞務合同
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例:
一、工程內容：鋼結構及彩鋼瓦安裝(行車梁不在安裝內)，甲方提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝(含工人工資、吊車費)。
二、工期：
經甲乙雙方協商，本工程從年月日起至年月日止，總工期為天，如遇不可抗力因素(如戰爭、地震、雨天等)工期順延。
三、質量及技術標準
所有材料必須達到合格。
四、雙方責任：
1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現的問題。
2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場復查，可聯系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規，工程質量確保合格。
五、付款方式
1、本工程建筑面積14575平方米，安裝費單價為33元/平方米，工程總價為48.0975萬元，合同簽訂3日內，先預付生活費人民幣計3.5萬元，鋼結構梁柱吊裝結束付10萬元，屋面板安裝結束付15萬元，墻面板安裝結束付10萬元，余款年底結清，扣3%的質保金，一年后付清(乙方不向甲方提供任何票據)。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方儀式、窩工而帶來的各種損失，應由甲方承擔。
六、安全施工
乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規范、統一安排，自備安全用品，高空作業必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。
七、開工及延期開工
1、乙方應按合同約定的工期開工。
2、因甲方原因造成不能按合同的工期開工，甲方應在合同約定的開工日期前2天，以書面形式通知乙方推遲開工日期，并相應順延工期人。如甲方沒有提前通知乙方給乙方造成的開工損失由甲方承擔。
八、工程質量
1、乙方對鋼結構工程的安裝質量負責。
2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關規范、規程、標準的要求安裝施工。
3、乙方應按鋼結構工程質量要求發現質量問題及時通知甲方。
4、工程保修期為一年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。
九、爭議
本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院起訴。
本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
代理人(簽字)：
代理人(簽字)：
電話：
電話：
協議簽訂時間：年月日