廠房鋼結構屋面全包施工合同書
廠房鋼結構屋面全包施工合同書
甲方：**X有限公司
乙方：*X省*X鋼結構工程有限公司
經甲、乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建甲方新廠房鋼結構屋面。為維護雙方權益，保證工程質量及工程順利進行，依據《中華人民共和國經濟合同法》有關內容，特簽定以下條款，供雙方共同執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：*X有限公司廠房鋼結構屋面
2、工程地點：蒲江成佳
3、工程內容：
工程為全包工程，乙負責鋼梁、鋼檁條，鋼結構部分的制作、安裝、防腐，屋面彩鋼夾心板的安裝。
鋼架梁采用H型鋼，為300×150型，檁條采用冷軋C型鋼6米開間用C100×50×20，8米開間用C100×50×20，屋面采用夾心彩鋼板(厚度為50mm)。
4、工程數量：建筑面積4512平方米
5、開工日期、工期：
合同生效后，由甲方確定開工日期，并出據開工通知單。工期為30天，乙方必須保證按期完成工程。
二、工程價款、付款方式：
1、工程價款：
工程為全包工程，工程造價為：240元/平方米，總計1082880元。(工程驗收后以實際面積結算)
2、付款方式：
合同生效后，甲方即付給乙方工程總價的30%即325000元(大寫：叁拾貳萬伍仟元)作為進場費及材料購置費，鋼架大梁制作完畢，乙方材料進場開始吊裝后，甲方再付給乙方工程總價的30%即325000元(大寫：叁拾貳萬伍仟元)全部施工完成后，甲方再付給乙方30%即325000元(大寫：叁拾貳萬伍仟元)，其余款項(10%)，甲方在工程竣工6個月后一次付清。
3、工程驗收：
施工完畢后，乙方通知甲方進行驗收，甲方必須在接到乙方通知單十日內進行驗收，并出據驗收合格書。
三、甲方的義務和責任：
1、辦理好各種施工手續，并在乙方進場前提供給乙方;
2、施工過程中，協助乙方協調好各種關系;
3、提供施工所需的水、電源。
四、乙方的義務的責任：
1、乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償;
2、在施工過程中，乙方應文明施工;
3、乙方在施工中發生的一切事故，由乙方負全責。
五、保修期：
鋼結構部分的保修期為十年，在保修期內，乙方負責屋面和鋼結構的質量(人為因素的不可抗拒因素造成的損壞除外);鋼架表面防腐保質期為兩年。
六、違約責任：
1、甲方須按合同規定的付款方式和付款期限支付工程款，如違約，乙方有權停工，停工期內，甲方須賠付誤工損失;
2、乙方保證按質按期完工，逾期則處違約罰金;
3、施工過程中，如因甲方有關手續問題造成停工，雙方協商。
七、違約解決方式：
經濟仲裁委員會仲裁或人民法院裁決。
八、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，雙方各執壹份。如有未盡事宜，雙方另行協商補充協議。
甲方(代表)：
乙方(代表)：
篇2:鋼結構施工合同范本
鋼結構工程施工合同書
工程名稱：
年月日
合同書
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條工程名稱
工程名稱：
工程地點：
第二條工程承包范圍
第三條合同工期加工制作日期：從收到發包人撥付的工程全額預付款次日起至年月日，總日歷天數：日歷天;工程安裝日期：從發包人發出書面開工令且工程具備施工條件之日起至年月日，總日歷天數_日歷天。
第四條質量標準
工程施工及質量驗收執行標準：《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-20**工程質量滿足上述規范標準規定的合格工程質量要求。
第五條合同價款與支付
一、合同價款：
二、工程量增加：
1、工程施工期間若發生設計變更或發包人追加工程量，在施工前發包人與承包人就發生原因、追加金額協商一致并以書面形式確認;
2、追加的合同價款與工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同簽訂之日起三日內，發包人撥付合同總價款的30%，作為材料預付款;
2、材料進場之日起三日內，發包人撥付合同總價款的40%
3、竣工經驗收合格之日起三日內，發包人撥付至工程總造價(含工程量增加)的95%
4、留5%作工程質保金，保修期(工程竣工之日起壹年)滿十四日內付清。
第六條發包人工作
(1)發包人辦理三通一平，使施工場地完全具備施工條件;將施工所用水、電從施工場地外接至施工現場半徑30米內，并承擔承包人施工發生的全部水電費;
(2)確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;
(3)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件及其他申請批準手續;
(4)發包人按合同約定時間按時向承包人撥付足額工程款。
第七條承包人工作
(1)根據合同約定時間完成施工項目。工程質量應當達到協議書約定的質量標準;
(2)向發包人提供工程進度計劃及相應進度統計報表;
(3)做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作;
(4)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用。
第八條工期順延
因以下原因造成的工期延誤，工期按實順延。
1、發包人未能協調準備好開工條件;
2、發包人未能按約定日期支付工程預付款，進度款，致使施工不能正常進行;
3、設計變更和工程量增加;
4、一周內非承包人原因造成停電或累計超過8小時;
5、不可抗力因素。
第九條安全責任
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。
第十條工程竣工
1、承包人必須按照合同書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工;
2、因承包人原因不能按照合同書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工，承包人承擔違約責任。
3、發包人收到承包人送交的竣工驗收通知后3天內不組織驗收或驗收后3天內不提出意見視為竣工驗收報告已被認可。
4、工程未經驗收或竣工驗收未通過后，發包人不得使用，發包人強行使用時，由此造成的質量問題及其他問題由發包人承擔責任。
第十一條違約責任
1、因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用;
2、因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人;
3、發包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人;
4、若發生本合同未約定事項，參照建設工程施工合同(GF―1999―0201)通用條款協商解決;
5、若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。第十二條合同生效
合同訂立時間：__年___月_____日
合同訂立地點：____發包人辦公室_______
本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。
本合同一式四份，簽字蓋章有效。
發包人：(簽字、蓋章)：承包人：(簽字、蓋章)
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵箱：郵箱：
鋼結構工程施工合同協議書
建設方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。一、鋼結構工程概況
(1)工程名稱：
(2)工程地點：
(3)工程范圍和內容：本房為米檐高
(4)建筑外包面積：平方米。
(5)其它：外磚墻及底層基礎由甲方自理。
(6)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：
(小寫￥：)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅外線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器)(包括水表、配電表)要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
(3)進場施工前，必須辦理好建筑施工許可證及有關施工的一切手續。否則造成的一切責任由甲方承擔。(二)乙方：
(1)編制施工組織或設計施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，20**年月日至20**年月日規定范圍內的全部施工完
畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款%計人民幣料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的%計人民幣元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的計人民幣作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的民幣元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
(5)本合同造價結算方式：。
五、附則
(1)本合同一式份，甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人:
電話：電話：
本合同簽訂日期：年月日
篇3:鋼結構工程施工合同書
鋼結構工程施工合同書
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程名稱
工程名稱：
工程地點：
第二條 工程承包范圍
第三條 合同工期加工制作日期：從收到發包人撥付的工程全額預付款次日起至年____月____日， 總日歷天數：____日歷天; 工程安裝日期：從發包人發出書面開工令且工程具備施工條件之日起至____年____月____日， 總日歷天數____日歷天。
第四條 質量標準
工程施工及質量驗收執行標準：《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-20** 工程質量滿足上述規范標準規定的合格工程質量要求。
第五條 合同價款與支付
一、合同價款：
二、工程量增加：
1、工程施工期間若發生設計變更或發包人追加工程量，在施工前發包人與承包人就發生原因、追加金額協商一致并以書面形式確認;
2、追加的合同價款與工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同簽訂之日起三日內，發包人撥付合同總價款的30%，作為材料預付款;
2、 材料進場之日起三日內，發包人撥付合同總價款的40%
3、竣工經驗收合格之日起三日內，發包人撥付至工程總造價(含工程量增加)的95%
4、留5%作工程質保金，保修期(工程竣工之日起壹年)滿十四日內付清。
第六條 發包人工作
(1)發包人辦理三通一平，使施工場地完全具備施工條件;將施工所用水、電從施工場地外接至施工現場半徑30米內，并承擔承包人施工發生的全部水電費;
(2)確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;
(3)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件及其他申請批準手續;
(4)發包人按合同約定時間按時向承包人撥付足額工程款。
第七條 承包人工作
(1)根據合同約定時間完成施工項目。工程質量應當達到協議書約定的質量標準;
(2)向發包人提供工程進度計劃及相應進度統計報表;
(3)做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作;
(4)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用。
第八條 工期順延
因以下原因造成的工期延誤，工期按實順延。
1、發包人未能協調準備好開工條件;
2、發包人未能按約定日期支付工程預付款，進度款，致使施工不能正常進行;
3、設計變更和工程量增加;
4、一周內非承包人原因造成停電或累計超過8小時;
5、不可抗力因素。
第九條安全責任
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。
第十條 工程竣工
1、承包人必須按照合同書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工;
2、因承包人原因不能按照合同書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工，承包人承擔違約責任。
3、發包人收到承包人送交的竣工驗收通知后3天內不組織驗收或驗收后3天內不提出意見視為竣工驗收報告已被認可。
4、工程未經驗收或竣工驗收未通過后，發包人不得使用，發包人強行使用時，由此造成的質量問題及其他問題由發包人承擔責任。
第十一條 違約責任
1、因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用;
2、因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人;
3、發包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人;
4、若發生本合同未約定事項，參照建設工程施工合同(GF―1999―0201)通用條款協商解決;
5、若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
第十二條 合同生效
合同訂立時間：__ 年__ _ 月__ ___ 日
合同訂立地點：____發包人辦公室_______
本合同雙方約定 簽字、蓋章后生效。
本合同一式四份，簽字蓋章有效。
發 包 人：(簽字、蓋章)：
承 包 人：(簽字、蓋章)
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵箱： 郵箱：